第1页：第10章合同管理习题选择题
- 选择题要点
- ① 合同管理程序为订立、实施、终止和评价；② 投标程序：接受资格预审→取得招标文件→参加标前会议→编制投标文件；③ 不属于施工合同文件组成的是投标须知；④ 合同实施偏差调整措施为组织、技术、经济、合同措施；⑤ 施工合同变更是对施工程序、内容、数量、质量要求及标准的变更。
- 简答1
- 施工合同特点：主体严格性、标的特殊性、履行时间长。
- 简答2
- 无效合同的11种情形（无经营资格、超越资质、违反建设计划、未取得土地使用权或规划许可、应招标未招标、非法转包、违法分包、欺诈胁迫、损害国家和社会公共利益等）。
- 简答3
- 合同跟踪依据为合同及计划文件、原始记录报表验收报告、现场巡视交谈会议质量检查；对象为承包任务、工程小组或分包人工作、业主及工程师工作。
- 简答4
- 争议解决办法：和解、调解、仲裁、诉讼。
第2页：第10章合同索赔案例
案例分析背景：合同约定因业主原因造成窝工时，人工窝工费和机械停工费按工日费和台班费的 50% 结算。关键工作为 A、E、H、I、J，F 总时差4天，G 总时差5天。
- 业主不能及时供应材料：E 延误3天、G 延误2天、H 延误3天。
- 机械故障维修：E 延误2天、G 延误2天。
- 业主要求设计变更：F 延误3天。
- 公网停电：F 延误1天、I 延误1天。
施工单位提出工期顺延17天；机械闲置费1910元、人工窝工费13300元。
第3页：第10章索赔案例解析
- 工期顺延
- 只有非施工单位原因造成的延误才予补偿：业主原因 E 补3天、H 补3天，公网停电 I 延误1天，应补偿 3＋3＋1＝7天，施工单位要求不成立。
- 机械闲置费（50%计）
- E 吊车 3台班×240×50%＝360元；F 搅拌机 4台班×70×50%＝140元；G 小型机械 2台班×55×50%＝55元；H 搅拌机 3台班×70×50%＝105元，合计 660元。
- 人工窝工费（50%计）
- E 3天×30人×28×50%＝1260元；F 4天×35人×28×50%＝1960元；G 2天×15人×28×50%＝420元；H 3天×35人×28×50%＝1470元；I 1天×20人×28×50%＝280元，合计 5390元。
- 结论
- 经济损失索赔合计 660＋5390＝6050元。
